我是包工的现在由于甲方的原因导致工期延后甲方要负责吗？但合同上没说明这些也没有定工期，就是这样拖着

因为甲方的原因造成的施工延误
一、承包工程甲方原因延迟工期怎么索赔 1、建设工程因甲方原因造成工程延期的,乙方可以依据合同的约定要求甲方赔偿,如果没有约定的,按实际造成的损失赔偿。如果甲方不赔偿的,乙方可能向法院起诉。 2、法律规定:《中华人民共和国民法典》 第八百零三条 【发包人未按约定的时间和要求提供相关物资的...

由于甲方原因导致工期延误怎么索赔
一、承包工程甲方原因导致工期延误的索赔方式 在建设工程中，若因甲方原因导致工程延期，乙方可以根据合同条款要求甲方进行赔偿。若合同中没有具体约定，乙方可以要求甲方根据实际损失进行赔偿。如果甲方拒绝赔偿，乙方可以向法院提起诉讼。二、如何认定工期顺延 在建筑工程施工过程中，如果发包人出现以下行为导致...

甲方原因造成工期延误可以不执行合同吗
法律分析：甲方原因造成工期延误，承包人应证明延误的理由并不是自身原因造成的，否则就要承担工期延误的违约责任或赔偿责任。当合同约定的造成工期延误的事由发生时，不应消极等待施工条件的恢复及放任损失的扩大，也不能仅仅口头与发包人进行报告或联系，而应积极采取措施，按合同约定就造成工期延误的事由及时...

甲方原因导致工期延误的责任
法律分析：当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。法律依据：《中华人民共和国民法典》第五百七十七条 当事人一方...

合同乙方工期违约甲方各种罚款因甲方原因工期滞延但合同里面没写怎么办...
您好，建议您可以委托律师起诉解决。《合同法》第一百零七条 当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。第一百一十二条 当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，在履行义务或者采取补救措施后，对方还有其他损失的，应当...

由于甲方原因导致工期延误怎么索赔
工期索赔的概述是指在工程合同履行的过程之中， 合同当事人 一方也就是承包商没有能力或者是其自身原因造成工程没有按时交付，直接或者间接的造成业主的经济损失，而业主有权利像承包商索要造成的经济损失，这就是工期延误索赔，简称工期索赔。而工期索赔不仅仅只出现在 建设工程 上面在家庭装修或者建筑物...

...由于甲方材料供应不上,延误了我几个月工期,导致亏损发不出工人工资...
《劳动法》规定，工资按月发放。当月发放上月的工资是可以的，但是跨月就违法；如果公司拖欠工资，劳动者可以到劳动监察大队投诉，由劳动监察大队责令用人单位限期发放工资，逾期不支付的，还要加付赔偿金。《劳动法》第五十条：工资应当以货币形式按月支付给劳动者本人。不得克扣或者无故拖欠劳动者的工资。...

甲方原因造成工期延误
问题五：由于甲方的原因,导致施工现场没有工作面,导致我施工方延误合同约定工期,想写一份联系单给甲方，怎么写呢 5分 这种情况不能调整价差，但可以进行费用索赔。由于甲方的原因造成你方的经济损失，可以进行索赔。问题六：建筑工程由于甲方原因导致停工的赔偿问题 这笔费用很难计算，也很难索赔成功，...

由于甲方原因工期延期补偿
甲方原因造成工期延误的索赔内容首先要基于双方签订的协议约定来进行，不同的工程，使用的设备不同、参与的人员不同，造成的经济损失也会不同，大致内容如下：一般可以包括人工费;设备费;材料费;保函手续费;贷款利息;保险费;利润;管理费。1、几个方面人工费：包括增加工作内容的人工费、停工损失费和工作...

由甲方原因造成推迟施工一年,材料费人工费用涨了近一倍,合同单价能更 ...
绝对不能，因为是甲方问题导致不开工，不但不能不调价，如果产生误工费，甲方还要赔偿你。首先需弄清楚造成工程长时间不能开工的原因，是发包方原因，还是承包方原因，或者是不可抗力原因，如果是发包房原因，根据根据《建设工程施工合同》（gf-1999-0201）提出工期索赔和违约索赔，具体索赔工期天数或者...